随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
承包钢架棚合同协议书篇一
住所地：_________________石家庄市__________路_____号
法定代表人：_________________李__________，系该公司经理
电话：________________
被告：_________________邢台__________公司
住所地：_________________邢台市__________路_____号
法定代表人：_________________王__________，系该公司经理。
电话：________________
诉讼请求
1、依法解除合同，被告返还原告价款 __________ 元;
2、判令被告依法赔偿给原告造成的经济损失__________元。
3、诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原、被告于20__年订立合同，约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款100000元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按时使用，给原告造成了很大的损失。为维护原告的合法权益，特诉至贵院，请求依法解除合同，判决被告返还价款，并赔偿原告的经济损失。
此致
__________人民法院
具状人：_________________
_____年_____月_____日
承包钢架棚合同协议书篇二
甲方：_______________有限公司
法定代理人：_____________
乙方：___________有限公司
法定代理人：_________________
甲乙双方就加工承揽合同纠纷上诉一案(_____年______民 终字第____号)达成如下和解协议：
1、甲方确认甲乙双方于_____________年下半年未发生_______加工业务，该业务系________、__________擅自以乙方名义与甲方达成的加工业务，__________、__________不是乙方的员工，业务过程中未得到乙方的委托授权，事后乙方已出具声明对无权代理行为拒绝追认。
2、甲方决定对该案撤回上诉，为弥补甲方的损失，乙方同意一次性补偿甲方人民币 元，甲方向乙方出具相关收款发票。
3、双方无其它经济纠纷。
4、本协议自双方签字后生效。
甲方：__________________有限公司
法定代表人：____________________
乙方：__________________有限公司
代理人：________________________
__________年_______月_______日
承包钢架棚合同协议书篇三
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。
一、程概况
1、工程名称：轻型钢架棚
2、工程地点：镇平工业园区，__塑料制品有限公司
二、工程承包范围
1、面积：61.3_44.3=2715.59平方，附工程详单，见-3
2、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料含土建。
3、工程造价165元/㎡，总造价448072.35元。
4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价30%，柱子立起再付40%，验收后再付25%，剩余5%工程完成后一年内全部付清。
5、土建工程结束后开始施工， 天交工。
年内保证维护正常使用。
6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入保险，如发生工伤事故等事宜，由乙方从保险金中解决，不足部分由乙方承担，甲方概不负责。
7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。
甲乙双方应履行合同义务，如一方违约，应向对方支付三万元的违约金。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。
甲方：
乙方：
年 月 日